铝合金门窗制作安装合同

兴隆安富.雨林海项目A2~A5、B20~B22型别墅工程铝合金门窗制作安装工程施工合同

发包人: 海南琼华建设工程有限公司(以下简称甲方

承包人: (以下简称甲方

工程名称:兴隆安富.雨林海项目A2~A5、B20~B22型别墅工程铝合金门窗制作安装工程施工合同

发包人:海南琼华建设工程有限公司(以下简称甲方

承包人:(以下简称乙方

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。

一、工程概况

1、工程名称:兴隆安富.雨林海项目A2~A5、B20~B22型别墅的铝合金门窗的设计、制作与安装。

2、工程地址:万宁市兴隆兴梅大道东侧。

3、工程内容:包括兴隆安富.雨林海项目A2~A5、B20~B22型别墅铝合金门窗工程施,工图及相关的补充图、设计变更图等所涵盖铝合金门窗的设计、制作(按甲方材料样品、安装(按不低于雨林海二期门窗安装工艺标准。

二、承包范围及承包方式

1、承包范围:安富.雨林海项目A2~A5、B20~B22型别墅的铝合金门窗的设计、制作与安装,乙方按建筑施工图及合同约定的用料要求到现场勘擦自量规格尺寸,完成不同规格铝合金的节点、用料大样图等施工图的深化设计,乙方按图制作安装。

2、承包方式:包设计、包工、包材料、包制作、包安装、包塞缝(打发泡剂、包运输及搬运费(含二次搬运、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收等。

三、工程用料要求

1、选用品牌:中亚牌铝合金门窗材料,颜色为木纹色(见甲方封存样板和规格;中亚牌铝合金栏杆材料,颜色见甲方封存样板及规格尺寸请按图施工:

1推拉门为90系列壁材厚2.0;玻璃为5+6A+5钢化透明玻璃;

2推拉窗为80系列壁材厚1.4;玻璃为5+6A+5钢化透明玻璃;

3平开窗为50系列壁材厚1.4;玻璃为5+6A+5钢化透明玻璃;

4固定窗为50系列壁材厚1.4;玻璃为5+6A+5钢化透明玻璃;

550系列仿菠萝格格栅壁材厚1.0;

680系列铝合金栏杆按图施工;

780系列带玻璃铝合金栏杆按图施工;玻璃为5㎜+0.76PVB+5

㎜钢化夹胶玻璃;

880系列菠萝格铝合金栏杆按图施工;菠萝格材料厚度1.0

2、须满足国家及行业现行的规范要求。

四、开工时间及进度要求

1、A户型别墅:开工年月日至竣工年月日。

2、B户型别墅:开工年月日至竣工年月日。

五、包干单价及合同价款

本合同价款计价单位:人民币。

1、铝合金90系列推拉门综合单价元/㎡* ㎡;

2、铝合金80系列推拉窗综合单价元/㎡* ㎡;

3、铝合金50系列平开窗综合单价元/㎡* ㎡;

4、铝合金50系列固定窗综合单价元/㎡* ㎡;

5、50系列仿菠萝格格栅综合单价元/㎡* ㎡;

6、80系列铝合金栏杆综合单价元/m* m;

7、80系列带玻璃铝合金栏杆综合单价元/m* m;

8、80系列菠萝格铝合金栏杆综合单价元/m* m;(其总面积、总长度按照现场安装完并验收合格的为准,暂定合同总价。该总价已包括主辅材及配件、制作设备、人工、机械/工具、玻璃胶、施工安装(含玻璃洁净、塞缝(打发泡剂、保险及风险等多项措施费、利润等一切费用已包含在本工程综合报价内,其它均不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、调整物价及其它任何因素而作调整。

六、工程付款方式

1、工程款按三次支付:甲方不付预付款,所有材料到现场进行安装后付合同暂定额的20%给乙方,门、窗全部安装完毕后付合同暂定价的70%,竣工验收合格后付合同暂定额

95%,余款5%作为质保金。

2、总价款的5%为施工质量保证金,工程验收后质保期满(质保期为1年后7个工作日内,如质保期无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用,甲方无息支付清质保金。

3、乙方及时提供全额。

七、双方责任

甲方责任:

1、提供施工建筑图纸一份,施工工作面的提供。

2、提供临建板房给工人住宿,其他一切生活自理。

3、工程竣工验收合格,并在收到乙方结算资料和相关合格资料后20天内完成结算审核。

乙方责任:

1、负责承包别墅铝合金门窗的施工深化图纸,乙方对其所设计的施工深化图纸负责。

2、提交型材样品供甲方选定、封存。

3、负责编制施工组织计划、方案供甲方审核认可。

4、负责办理施工进场手续,按图施工,服从甲方监理,按时完成施工任务。

5、负责承包范围内的材料及设备的保护工作。

6、工人在施工期间,由于自身原因和个人不安全行为,发生的相关事故或意外,乙方全权负责

7、保证安全施工、文明施工、对安全事故负全责。

8、乙方负责完工后的清洁、垃圾外运及成品保护工作。

9、进场所有人员需要提供身份证复印件和造工人花名册送甲方项目部。

10、工程竣工验收合格后,及时提交竣工资料。

八、违约责任

1、乙方必须垵甲方要求如期完成门窗的安装及工程的全面竣工,如因乙方原因导致延误或竣工延误,延误天数值≤5天,每延误1天,乙方按合同暂定总价的0.1‰向甲方支付违约金;5天<延误天数≤10天,每延误迟1天,乙方按合同暂定总价的0.2‰向甲方支付违约金;10天<延误天数≤15天,每延误迟1天,乙方按合同暂定总

价的 0.5‰向甲方支付违约金；延误天数>15 天，每延误迟 1 天，乙 方按合同暂定总价的 1‰向甲方支付违约金；并且甲方有权单方解除 合同，乙方应支付前述违约金并返还甲方已支付但未完工程预付款。 2、乙方必须严格按本合同的约定选用优质品。 若乙方以次充好、 采用与甲方封存样品不同或使用非指定品牌厂家弄虚作假的使用与 本合同中计算包干价 30%的违约金，并更换为与约定一致的材料；若 因市场材料供应不足或质量的原因而需另找同类材料替代时， 乙方须 提前将另选材料样品及资料报送甲方并经甲方确认后方可使用， 但因 更换材料而延误工期责任由乙方承担。 3、乙方自行完成合同项下的全部工程，若转包本合同全部或部 分施工内容挂靠施工，甲方有权解除合同，乙方应按总价的 30%向甲 方支付违约金补偿甲方损失。 4、甲方逾期付款在一个月以上，以逾期付款额为基数，按日以 中国人民银行的一年期贷款利率的 1 倍向乙方补偿逾期付款的违约 金。 十、工程验收 1、工程按施工图、变更通知书及国家行业相关管理规范（玻璃 符合国家验收的强度）进行验收。 2、按照国家现行规范及及甲方技术交底施工，并达到铝合金门 窗验收标准合格等级。 3、型材表面喷涂质量以漆膜不脱落、不断裂、不起泡且表面颜 色无变化为位。 4、按确认封存的样板验收。 第 6 页 共 6 页

十一、工程质保及保修期 1、本工程质保期为壹年，自工程完工验收合格之日起计算，乙 方须提供质量保证书。 2、施工过程中如存在质量的问题，乙方须按相关要求即整改， 直至达到合同的质量要求，并承担由此造成甲方的所有损失。 3、工程质保期内， 乙方在接到甲方或住户投拆后 48 小时到达现 场进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料方面的质量问题，由乙 方即进行修复；如对质量问题有争议，由质监站裁定。若乙方不能在 48 小时内到达现场，则视为乙方授权甲方处理，其维修费（按正常 费用加收 50%）在保修金中扣除。 十二、双方现场代表 1、甲方授权 为现场管理代表，监督检查工程质量、 进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他一切管理事 宜。

2、乙方委派 进度、质量、安全等问题。 十三、合同的生效与终止与争议方式 1、本合同在双方签字盖章后生效。 2、本合同双方权利与义务履行完毕自动终止。 3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。 4、双方发生合同纠纷协商不成时，双方约定由工程所在地人民 裁判。 第 7 页 共 7 页 为现场管理代表，负责施工期间的施工

附件：铝合金门窗报价单 甲方（盖章） ：海南琼华建设工程有限公司 乙方（盖章） ： 开户行： 账号： 电话： 日期： 开户行： 账号： 电话： 日期： 第 8 页 共 8 页